【江苏省疫情工程结算指导意见,江苏省疫情防控期间保障职工工资报酬权益相关政策问答】

江苏总价措施费结算

A >>江苏总价措施费结算主要涉及工程排污费、建筑工人实名制费用、新冠疫情防控费用及其他总价措施项目费，具体结算方式如下：工程排污费：编制工程量清单及招标控制价时，暂按不含工程设备费、规费及税金造价的0.1%标准计取。工程结算时，按有权部门实际收取金额，凭发票按实计取，列入工程造价。

B >>总价措施费在江苏定额中的取费基数为“分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费”，具体说明如下： 取费基数构成的核心规则总价措施费的计算需明确扣除甲供设备费（除税价），以避免设备费用重复计入基数。

C >>在江苏，材料调差通常可以计取措施费费率，但具体需依据相关规定和合同约定来确定。从相关信息来看，按照江苏的计价相关文件精神，材料调差需要计取总价措施、规费及税金。材料差价属于分部分项工程费（或单价措施费），应作为计费基础计取费用定额规定的相关费用，这意味着材料调差可以计取措施费费率。

D >>江苏营改增后措施费的计算基数是“分部分项费+单价措施项目费-除税工程设备费”。在江苏营改增后，对于措施费的计算，需要特别注意以下几点：计费基础明确：根据《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后的调整内容，措施费的计算基数已经明确为“分部分项费+单价措施项目费-除税工程设备费”。

E >>安全文明施工措施费的计列 安全文明施工措施费作为不可竞争费用，在编制招标控制价和投标报价时，按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（〔2018〕第24号）的标准足额计列。

F >>江苏省建筑工程措施费中的安全文明施工措施费一般不能随意下浮，但特定条件下其他措施费可能存在下浮空间。安全文明施工措施费通常不可下浮在江苏省，建筑工程措施费中的安全文明施工措施费是按照不可竞争费率计取的。这是为了保障施工现场的安全和文明施工，确保施工人员的人身安全和周边环境的良好状态。

住建厅:不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用!

江苏省住建厅于2023年4月11日发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的关于建设工程新冠疫情防控的相关指导文件，并明确在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量及拟建建设工程工程造价中不再计列新冠疫情防控措施费用。

江苏省住建厅发布通知，决定自2023年1月8日起，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算。

江苏省住建厅发布通知，明确建设工程新冠疫情防控措施费用不再计列，2023年1月8日后完成的工程量及拟建工程不再纳入该费用，此前实际发生费用可按实结算。

江苏省住建厅于4月11日正式发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的两份关于建设工程新冠疫情防控的文件，并明确在建及拟建建设工程在特定日期后的工程造价中不再计列相关疫情防控措施费用。

调整后，在“措施项目费-总价措施费”中明确不再计列“疫情防控措施费”，政策自发布之日起执行。此次调整意味着山东省内所有建设工程在费用计算时，需剔除原包含的疫情防控专项费用。

自2023年1月8日起，房屋建筑和市政基础设施工程中，与疫情常态化防控相关的费用不再计取。根据福建省建设工程造价总站发布的《问题解五十三）》（闽建价〔2023〕4号），自2023年1月8日起，新型冠状病毒感染调整为“乙类乙管”后，疫情防控措施的调整对工程建设领域产生了直接影响。

疫情对在建工程合同履行的影响

疫情对在建工程合同履行的影响主要体现在工期、财产损失、工程材料价格变动以及工程款支付和验收等方面，具体如下：工期方面：若疫情在具体纠纷中被认定为不可抗力，因不可抗力影响承包人合同履行出现障碍所引起的工期延误，应当顺延工期，免除受疫情影响期间的法律责任。

北京市法院在审理此类案件时，会综合考虑疫情对合同履行的实际影响，平衡双方利益。

未履行通知义务：施工单位未按合同约定及时通知对方或提供证明，可能承担部分或全部责任。合同排除或限制不可抗力：如合同约定“工期不得顺延”或“不可抗力未影响重要线路时不得延期”，施工单位需遵守约定。因自身原因导致延期：若疫情发生前已因施工单位原因延期，后续疫情导致的延期无法免责。

不可抗力的法律后果根据合同法的相关规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

不可抗力的后果承担：因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期。由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

不在计列疫情防控措施费

江苏省住建厅发布通知，决定自2023年1月8日起，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算。

调整后，在“措施项目费-总价措施费”中明确不再计列“疫情防控措施费”，政策自发布之日起执行。此次调整意味着山东省内所有建设工程在费用计算时，需剔除原包含的疫情防控专项费用。

时间节点：自2023年1月8日起，建设工程新冠疫情防控措施费用停止计列。具体范围：在建工程中，2023年1月8日后完成的工程量不再纳入该费用；拟建工程的工程造价中，不再包含此项费用。此规定适用于江苏省内所有房屋市政工程，确保费用调整的统一性和可操作性。

江苏省住建厅于2023年4月11日发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的关于建设工程新冠疫情防控的相关指导文件，并明确在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量及拟建建设工程工程造价中不再计列新冠疫情防控措施费用。

不再计列费用的范围：我省在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量，其工程造价中不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用。拟建建设工程的工程造价中，同样不再计列该费用。

对于疫情防控费不再计取之前开标的项目，结算时是否扣除需分情况处理：若合同有明确约定：当合同中清晰规定了疫情防控费的计取方式，尤其是明确指出费用会随国家政策调整而变化时，结算环节必须严格依照合同条款执行。

住建厅:不再计列新冠疫情防控措施费用!

江苏省住建厅于2023年4月11日发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的关于建设工程新冠疫情防控的相关指导文件，并明确在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量及拟建建设工程工程造价中不再计列新冠疫情防控措施费用。

江苏省住建厅发布通知，决定自2023年1月8日起，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算。

江苏省住建厅发布通知，明确建设工程新冠疫情防控措施费用不再计列，2023年1月8日后完成的工程量及拟建工程不再纳入该费用，此前实际发生费用可按实结算。

江苏省住建厅决定不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用 江苏省住建厅于4月11日正式发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的两份关于建设工程新冠疫情防控的文件，并明确在建及拟建建设工程在特定日期后的工程造价中不再计列相关疫情防控措施费用。

调整后，在“措施项目费-总价措施费”中明确不再计列“疫情防控措施费”，政策自发布之日起执行。此次调整意味着山东省内所有建设工程在费用计算时，需剔除原包含的疫情防控专项费用。

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供参考

山东省：除防疫费用外，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。

案例三：业主因财物被盗拒缴物业费，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费。法院认为，财物被盗是财产损害赔偿纠纷，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题。

要分析污水泵台班单价的构成，如果台班工日与签证工日的工种一样，则这150工日的费用不予以计算。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样，则要计取两者差异，而不是再计取150个工日的费用。

时间成本的隐性价值车主接单需等待乘客，可能延误原定行程。时间成本虽难以量化，但属合理支出。法院在判决中明确，时间成本应纳入成本计算，避免车主因合乘承担额外负担。平台费用的分摊乘客支付费用中，平台抽成比例通常为10%-20%。若仅以乘客支付总额与成本对比，可能误判车主盈利。